atraso na obra

1013 palavras 5 páginas
Exibir mais
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2013.0000247893

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental nº
0051668-59.2013.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes SPE VILLAGE MONTE ALEGRA LTDA e DIB ARQUITETURA E
INCORPORAÇAO LTDA, é agravado DANIEL PETERSEN.
ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
DONEGÁ MORANDINI (Presidente), BERETTA DA SILVEIRA E EGIDIO
GIACOIA.

São Paulo, 30 de abril de 2013
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3ª Câmara de Direito Privado
Agravo Regimental n. 0051668-59.2013.8.26.0000/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravantes: SPE Village Monte Alegre Ltda e outro
Agravado : Daniel Petersen
Voto n. 22.844

AGRAVO REGIMENTAL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO.
1.- Atraso na entrega da unidade compromissada à venda ao agravado. Aferição da culpa das agravantes, entretanto, que demanda dilação probatória, descabendo o enfrentamento da matéria em sede de agravo. 2.- Pagamento mensal das despesas de locação do imóvel ocupado pelo adquirente. Possibilidade, na espécie. Mora, a princípio, atribuída às empreendedoras, hipótese em que admissível o provimento recorrido enquanto não regularizado o empreendimento. Existência, ademais, de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.- AGRAVO REGIMENTAL interposto por SPE
VILLAGE MONTE ALEGRE LTDA e OUTRA contra a decisão de fls. 251/253, a qual negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelas agravantes com os seguimentos fundamentos:

1.- Agravo de instrumento interposto contra a

Relacionados

  • ATRASO DE OBRA
    888 palavras | 4 páginas

    ATRASO DE OBRA: QUAIS OS SEUS DIREITOS? Com o grande crescimento do mercado imobiliário, muitas pessoas vêem a chance de realizar um sonho de vida: a compra da casa própria. Porém, apesar da grande demanda muitas construtoras não conseguem efetuar a entrega do imóvel no prazo estabelecido, gerando transtornos dos mais variados tipos ao consumidor. É o sonho se transformando e m um verdadeiro pesadelo. O atraso na entrega das obras é um problema real e que está ocorre com milhares de consumidores….

    exibir mais
  • Atraso Na Obra II
    9986 palavras | 40 páginas

    regime de incorporação imobiliária. Tal situação gerou benefícios, riquezas e empregos, mas, em contrapartida, o excesso de demanda simultânea por mão de obra especializada e materiais de construção levou à escassez e consequente atraso endêmico no cumprimento dos prazos de entrega das unidades aos adquirentes. Singular é que, tradicionalmente, os atrasos decorriam de insuficiência de recursos financeiros, mas agora decorrem de excesso de demanda e aquecimento excessivo do mercado. O certo é que o inadimplemento….

    exibir mais
  • Obras da copa com atraso !
    830 palavras | 4 páginas

    Afonso Pena tem mais 3 anos de obras Cerca de 30% da ampliação do terminal de passageiros ficará pronta até o início da Copa de 2014. A execução total termina apenas em 2016 Prevista para começar no segundo semestre de 2013, a ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, vai se estender ao longo de três anos. O edital da licitação que escolherá a empresa responsável pelos projetos e pela execução das intervenções, lançado semana passada….

    exibir mais
  • Responsabilidade dos construtures por atraso na obra
    1196 palavras | 5 páginas

    construtures por atraso na obra Além dos danos decorrentes da má qualidade da obra executada, outro problema gerado pelo inadimplemento contratual é a não entrega do imóvel na data definida pelo contrato, o que é bastante comum hoje em dia. Como o acordo celebrado com a construtora ou incorporadora geralmente é um contrato de adesão, em que as cláusulas são estabelecidas unilateralmente, o direito dá uma maior proteção ao comprador do imóvel, que muitas vezes é prejudicado pela não conclusão da obra no prazo….

    exibir mais
  • ação indenizatória atraso entrega obra
    4558 palavras | 19 páginas

    ser transferido ao consumidor, não configurando caso fortuito ou força maior eventual escassez de materiais e nem de mão-de-obra especializada, nem mesmo a inadimplência de devedores, planos econômicos, exigências de órgãos públicos, etc., portanto, não eximem a construtora de arcar com multa pelo atraso na entrega da obra. Assim, a empresa não pode simplesmente atrasar a obra em 180 dias ou por tempo indeterminado, salvo se comprovado o caso fortuito ou a força maior. Neste sentido: EMENTA….

    exibir mais
  • matéria sobrre atraso em entrega de obras
    2392 palavras | 10 páginas

    publicidade veiculada”. Atraso Uma das queixas mais comuns enfrentadas pelo Judiciário é o atraso na entrega dos imóveis vendidos na planta. Vários casos já chegaram ao STJ. De acordo com dados do Ibedec, 95% das obras no Brasil são entregues com atraso. “Todos os contratos preveem uma cláusula, que reputamos ilegal, de tolerância de 180 dias na entrega do imóvel”, afirmou Rodrigo Daniel dos Santos. Em setembro de 2011, a Terceira Turma do STJ decidiu que o atraso de três anos na entrega de….

    exibir mais
  • Modelo de petição inicial - atraso de entrega de obra
    4990 palavras | 20 páginas

    com a Cláusula Terceira, o imóvel seria concluído e entregue até o dia 15.11.2011 A ré ainda não efetivou a entrega do imóvel. Cumpre ressaltar que, entre outras disposições, o Contrato assinado pelas partes estabelece multa para a hipótese de atraso de pagamento das prestações devidas, por parte do agora autor, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o débito atualizado, variação pelo índice contratual (IGPM), além de juros moratórios de 1% ao mês, contados diariamente. II – DAS PRÁTICAS….

    exibir mais
  • DANO MORAL CONTRA CONSTRUTORA POR ATRASO DA OBRA
    7724 palavras | 31 páginas

    “Termos Gerais do compromisso irrevogável e irretratável de compra e venda, com pagamento parcelado do preço garantido por alienação fiduciária, referente a unidade habitacional do empreendimento denominado JARDIM PARADISO ALAMANDA”, diz que as obras do empreendimento serão entregues aos adquirentes até o dia 1° de Agosto de 2011. Os Requerentes com muito esforço pagam religiosamente suas prestações para que assim, pudessem estar em dias e desta forma, também pudesse cobrar o cumprimento da….

    exibir mais
  • Conclusão das Obras dos Estádios para Copa no Brasil e Fatores que Contribuem para o Atraso
    1630 palavras | 7 páginas

    da Copa das Confederações: Arena Pernambuco, Fonte Nova, Mané Garrincha e Maracanã. Todos deveriam ter ficado prontos ainda em 2012, mas apenas Mineirão e Castelão cumpriram a meta. Já no segundo semestre, novamente houve atrasos, desta vez, nas outras seis arenas ainda em obras: Arena Corinthians, Arena da Amazônia, Arena da Baixada, Arena das Dunas, Arena Pantanal e Beira-Rio. O prazo inicialmente estipulado pela Fifa para a conclusão dos estádios –a Arena Amazônia, em Manaus; a Arena das Dunas….

    exibir mais
  • Atrasos quase dobram custo da obra de transposição do Rio São Francisco
    1029 palavras | 5 páginas

    Operacional Matéria : Atrasos quase dobram custo da obra de transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco já é um sonho antigo, mas foi o ex-presidente Luis Inácio da Silva que começou a colocar em prática em 2007, ainda em seu primeiro mandado. È uma obra de grande infra estrutura com o custo muito elevado, a obra foi orçada com o investimento de 4,5 bilhões com o término da obra e inauguração no ano 2012, não conseguiram terminar a obra e custo já bate na casa de….

    exibir mais

Outros Trabalhos Populares